承包土建工程合同范本〔通用15篇〕 承包土建工程合同范本〔通用15篇〕 承包土建工程合同范本 篇1 发包人：
，不计费用。
本协议一式两份，双方签字盖章生效，如有与本工程其它合同有冲突之处，包干价及结算方式以此协议为准。
甲方、350型搅拌机、斗车、木工机械、钢筋机械等一切机具及辅材承包人：(公章) 法人代表或受权人：法人代表或受权人：
联络 ：联络 ：
承包土建工程合同范本 篇8 甲方：
乙方：
根据建筑法和?中华人民共和国经济合同法?以及有关规定，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，签订本合，共同遵守：
第一条、 承包方以包工及包石料形式承包建筑。
一、 大坝(按图纸施工)：
1、乙方包石料及人工，围水、围堰、绝水墙开挖筑建等，单价以整体方量计算，每立方110 .00元。
2、甲方供给一台拌和机，电费甲、乙双方各一半。
3、水泥、沙及监理、质监由甲方负责，但乙方必需按监管部门要求施工，必需保证质量。
二、 机房、宿舍：
1、 机房按图纸施工，附设吊机梁包支架、模板、人工每平方米270.00元，包贴两面外墙瓷片，包含根底及机组根底。
2、 宿舍：按3.2米高，重力墙构造筑建，两房一厅一厨房一卫生间构造，包贴一面外墙瓷片，包支架、模板、人工每平方180.00元。
3、 机房尾水档土墙，包石料、人工，每立方105.00元。
4、 压力管镇墩，包石料、人工，每立方105.00元。
5、 变压器台，包石料、人工每立方105.00元。
三、 渠道、前池：
1、 按图纸施工，平台开挖乙方派一人专职指挥平台开挖，石方段乙方取石爆破人工及工料不另计，如乙方取完石后，另爆破开挖打炮人工按每工120.00元。
2、 石方彻筑包石料人工每立方105.00元，(无抽勾段外墙要批石口)。
3、 水渠底铺盖10厘米砼，包平整地面、压光人工每立方70.00元。
4、 水渠墙面批挡人工每平方6.00元。
四、 工程质量标准及保质、保修条件，期限 以上工程乙方保证质量，发电站发电3个月内保证不消失渗漏，倒塌(山体塌方除外)如质量问题消失渗漏、倒塌，由乙方负责免费修复或重建。
五、付款方式：
1、乙方进场后一个星期内，开头按工程进度，由甲方支付85%工程进度款。
2、工程验收合格后，甲方五天内支付10%工程款给乙方。
3、余款待工程确保没有质量问题时，发电3个月余款5%保质金，6个月内付清。
六、施工期：
20xx年11月进场施工，20xx年5月底必需全面完工。由于甲方造成中途停工的工期。按误工期顺延。
七、甲方派出驻工地代表，对工程进度，工程的质量进展监视，检查验收隐藏工程。乙方要保证质量，留意平安，如乙方在施工过程中发生一切事故，由乙方自行负责，甲方不负任何责任。
八、双方义务：
乙方进退场费用，生活消费设备。甲方负责供给生活用地，用电由乙方支付电费，在施工工期间，由甲方处理好村民关系，甲方不按期支付工程款，超过3个工作日起，乙方有权停顿施工，停工期间的窝工及其他损失实甲方担当，工期顺延。乙方不能按期完工，按每天100元对乙方进展罚款。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同签字后生效，双方不得违约，有不尽事宜另行协商。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 承包土建工程合同范本 篇9 发包方(甲方)：
合同编号：
承包方(乙方)：
签订地点：
根据?中华人民共和国合同法?及有关法律法规之规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，结合本工程的详细状况，经双方协商全都，签订本合同。
1. 工程概况 1.2 工程地点：
1.3 工程内容：
1.4 承包方式：包工包料。
1.5 取费费标准：按与建立单位结算同等条件据实结算：
甲方提取工程总造价的作为管理费用。
2.工程期限 总工期：本工程合同肯定工期为 年 月 日至 年 月 日。
2.1 延期开工：乙方按协议条款商定的开工日期开头施工。因乙方缘由不能按时开工，应在协议条款商定的开工日期3天之前，向甲方或建立单位现场代表提出延期开工的理由和要求。甲方或建立单位现场代表在3天之内答复乙方。甲方或建立单位现场代表不同意延期要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求，不能按期开工，给建立单位造成的损失由乙方担当。
2.2 暂停施工：甲方或建立单位现场代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后24小时内提出处理意见。乙方按甲方或建立单位要求停顿施工，妥当保护已完成工程;在施行甲方或建立单位现场代表处理意见合 格后向其提出复工要求，甲方或建立单位现场代表批准后连续施工。甲方或建立单位未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。
2.3 工期延误：对以下造成开工日期推延的延误，经甲方或建立单位现场代表确认，工期相应顺延，非以下缘由私自延误工期的，由乙方担当违约责任。
(1)工程量变化; (2)不行抗力; (3)合同中给定或甲方施工现场负责人同意赐予顺延的其他状况。
2.4 工期提早：施工中如需提早开工，双方协商全都后，乙方修改原订进度方案并报甲方核准，甲方或建立单位为赶工供给便利条件。
2.5 施工进度：乙方应根据经甲方或建立单位批准的自己编制的施工进度方案完成详细施工进度。
3.合同文件构成 3.1本合同文本; 3.2标准、标准及技术文件; 3.3施工图纸; 3.4双方受权代表签署的有关工程洽商、变更等场面协议或文件。
4.资料 4.1甲方或建立单位准时供给相关设计资料; 4.2除本工程外，乙方不得使用且不得将其供给于任何单位或个人。
5.现场施工负责人 5.1甲方施工现场负责人 (1)甲方施工现场负责人姓名：
(20甲方施工现场负责人职权：
A代表甲方全权负责施工现场管理; B负责承受乙方代表提出的各种申请、报告之签证; C得以随时检查乙方施工状况，觉察问题，有权要求返工、停工; D有权代表甲方根据合同下达各种指令。
5.2乙方施工现场负责人：
(1(2)乙方施工现场负责人职权：
A代表乙方全权负责施工现场管理; B负责向甲方供给各种申请、报告; C就施工有关事宜负责与甲方进展协调。
6.材料、设备供给管理 6.1甲方供给的材料由乙方根据工程预算材料用量开领料单，经甲方现场管理员签字后，到甲方指定的库房领取。
6.2甲方不负责任何施工设备之供给。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 承包土建工程合同范本 篇10 发包方：(以下简称甲方) 承包方：
(以下简称乙方) 甲乙双方根据?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国合同法?、?建立工程质量管理条例?的有关规定，遵循公平、自愿的原那么，结合本工程的特点和实际状况，经过充分协商，就本工程施工一事，订立本合同。
一、工程概况 1、工程名称：36m轻跨钢车间土建工程施工合同 2、工程地点：河南省南阳市方城县 二、承包范围 乙方应严格根据甲方的要求或供给的设计图纸要求对图纸范围内的土方开挖、厂房根底、地坪(不包括垫方)、墙体构造柱、连系梁等土建工程进展施工，不含埋件的制作和安装。
三、承包方式 全包形式。乙方包工包料，包运输、包平安、包进度、包质量。
四、承包价款 1、本工程乙方以含税预算价57.5万元(大写：伍拾柒万伍仟元整)(不包括税收)，一次性包死。
2、设计变更和其它增加或削减工程时，经甲乙双方确认并办理现场工程量签证单即可做决算根据。
五、施工工期 1、本工程自20xx年 月 日开工，到20xx年 月 日开工。
2、因甲方场地缘由延误，那么工期顺延，其余工期顺延条件按?建筑安装工程合同条件?执行。
六、工程质量及标准 1、质量标准：合格工程，观感质量到达优良。
2、检查验收标准;按国家现行施工验收标准和验评标准执行。
七、平安 1、乙方应按文明工地标准和平安施工标准要求组织施工。
2、由于乙方缘由发生的一切平安事故，甲方概不负责。
3、乙方应承受所在消费厂的管理。
八、工程款支付 1、本工程开工前甲方预付乙方工程总造价的 元，以后按工程进度付款，待根底完工后甲方支付至合同总造价的50%，待工程完工验收合格后，甲方支付至合同总造价的95%，留取5%作为质量保修金。
2、保修期：工程保修期按?建立工程质量管理条例?执行。工程开工阅历收合格一年内无质量问题，那么保修金全部支付。
九、双方权利义务 1、甲方负责三通一平，负责办理有关准建手续及地方政府部门的一切行政性收费(管理费、税金除外)，甲方派驻工地代表一名。
2、甲方委派一名工程师到乙方施工现场进展指导，乙方必需承受甲方所派工程师的指导。
3、乙方必需听从甲方管理和监视，严格按图纸及甲方指令和国家现行施工标准组织施工，乙方明确一名工程经理协调与地方关系并对施工工程负责。乙方必需根据国家规定，交纳管理费及税金。
4、乙方应当根据合同商定工期和施工质量要求按时保质完工。
十、争议解决方式 双方发生争议时，可协商解决;协商不成的，向合同签订地人民法院起诉。
十一、其它商定事项 1、双方会审签证的图纸、签证、变更及联络函均为本合同的组成部分，内容前后抵触的以日期在后的为准。
2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
发包方：
承包方：
法人代表：
法人代表：
托付代理人：
托付代理人：
签订日期：20xx年 月 日 承包土建工程合同范本 篇11 发包方：
(以下简称甲方) 承包方：
(以下简称乙方) 根据?中华人民共和国合同法?，?中华人民共和国建筑法?及相关法律，法规，遵循公平自愿公正和诚恳信誉的原那么，甲乙双方经过友好协商，达成以下协议: 一. 承包方式：本工程甲方采纳包工包料方式承包给乙方。甲方负责机械设备，建筑原材料等，合同签订后，乙方不得以任何理由要求增加工价。
二. 承包范围：
1.80机地坪按甲方要求施工完毕 2.75吨拔机根底共5台，根底浇筑完毕后，余下地坪全部完工。
三. 承包单价：施工完毕后，按实际工程量计算。
四.工程质量：乙方严格根据国家相关部门施工验收标准及图纸设计要求进展施工。本工程到达合格工程。如在施工中消失不合格现象进展返工造成的损失，应有乙方担当责任. 五. 乙方须听从甲方管理，在施工期间留意平安，在施工过程中如有平安事故发生，除保险公司理赔外，全部 由乙方负责，甲方不担当任何责任。
六. 违约责任：
1.乙方进场施工后，严格按甲方规定时日内完成工程，如违约赔偿甲方损失外，另按工程总价款的5%给甲方赔偿违约金。
2.如乙方施工缘由造成某些单项工程不能按要求如期完成造成的损失，甲方有权从工程款中扣除惩罚费用。
3.施工完毕后，甲方按合同结算余款，如违约赔偿甲方损失外，另付工程总价款的5%给甲方赔偿违约金。
七.付款方式：甲方预付乙方二十五万元人民币，待施工完毕后，按实际工程量结清余款。
八.本协议一式两份，签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 承包土建工程合同范本 篇12 第二章 工程师和工程师代表 2.1 工程师的职责和权利 〔a〕工程师应履行合同中规定的职责。
〔b〕工程师可以使用在合同中规定的或必要时由合同示意的权利。但规定：以下〔4〕〔i〕和〔4〕〔ii〕条外，工程师在向承包人发布命令前或在实行以下行动之前应获得业主明确的技术上的认可和一般性的 〔1〕根据第4款，批准工程任何部分的分包合同：
〔2〕证明第12款项下增加的费用；
〔3〕打算第44款项下的工程延期；
〔4〕根据第51款，发出变更指令，但以下状况除外：_________________________________；
〔5〕确定第52款项下的费率或价格；
或_______________________________________；
〔6〕批准重大设计变更，这些变更将影响原设计的根本性能。
〔c〕除了在合同中有明文规定外，工程师无权免除合同规定的承包人义务。
2.2 工程师代表 工程师代表应由工程师任命并向工程师负责，应履行和行使由工程师按2.3款规定可能给予他的职责和权利。
2.3 工程师受权的权利 工程师随时可将给予他自己的任何职责和权利受权给工程师代表，他可以随时收回其受权。任何这种受权或收回其受权均应以书面形式，并且只有在业主和承包人收到这一受权通知前方可生效。
任何根据这一受权由工程师代表发给承包人的通知应与工程师发给承包人的通知有同等效力。假设：
〔a〕工程师代表对任何工程、 材料或设备的批准不影响工程师不批准这种工、材料或设备和发出订正指令的权利；
〔b〕假设承包人对工程师代表赐予的通知有疑问，其可以向工程师询问，工师应确认、取消或变更此种通知的内容。
2.4 助理的任命 工程师或工程师代表可以任命任何数量的人员，帮助工程师代表履行其2.2款规定的职责。他应通知承包人这些人员的姓名、职务及权限。这些助理人员无权发出指令给承包人。除非此指令是使其履行职责及保证可以按合同接收材料、设备或工艺所必需发出的指示，由他们之中任何人出于上述目的而发出的这些指令应视为由工程师代表发出的。
2.5 书面指令 由工程师发出的指令应为书面形式，但假设由于某种缘由，工程师认为有必要以口头的形式发出这类指令，承包人应遵照执行。无论在这一口头指令执行前或执行后，由工程师发出的对这一指令的书面确认应被视为与本条规定的指令有一样的意思。还规定，假设在7天内，承包人书面确认工程师的口头指令，这种确认在7天内未被工程师以书面的形式回绝，这一指令应视为工程师的指令。
该规定同样适用于工程师代表及根据2.4款任命的工程师的或工程师代表的助理人员发出的指令。
2.6 工程师行为公正 根据合同规定，工程师通过以下方式行使权利：
〔a〕作出打算，发表意见。或同意，或 〔b〕表示满足或批准，或 〔c〕打算价值；
或 〔d〕实行其他可能影响业主或承包人的权利和义务的行动时， 工程师应根据合同规定的条款并考虑全部的因素，公正行使其推断的权利。任何这类的打算意见，同意、表示满足或批准，价值确实定或实行的行动均应按67款的规定予以公开，评审或修订。
第三章 转让和分包 3.合同的转让 承包人无业主的事先同意〔尽管1.5条规定，这种同意应由业主单独打算〕不应将合同或其任何部分，或合同中或合同名下的任何收益或利益转让。但除了；
〔a〕按合同规定到期或即将到期的，以承包人的银行为受益人的收费，或 〔b〕将承包人的权利转让给其他担保人〔假使担保人已支付了承包人损失或债务〕，以获得免除其他方面的债务。
4.1 分包 承包人不得将整个合同全部分包出去。除非合同另有规定，承包人不应在未得到工程师的同意前将合同的任何部分分包出去。任何有关的同意，不应免除承包人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务，并应象对待其自己、其代理人、其效劳人员及其工作人中的行为，违约及忽略一样，对任何分包人、分包人代理、分包人的效劳人员及工作人员的行为、违约及忽略负责。
承包人在以下事项方面无需征得这样的同意：
〔a〕供给劳务；
〔b〕按合同规定的标准购置材料；
〔c〕分包工程的任何部分给合同中已写明的分包人。
4.2 分包人义务的转让 当分包人在所进展的工作或其供给的货物、材料、设备或效劳等方面，为承包人担当了合同规定的缺陷责任期限完毕后的任何延长期限的连续义务时，承包人可在该期满后的任何时候，在业主的要求和由业主担当费用的状况下，把未完毕的这种义务的利益转让给业主。
承包土建工程合同范本 篇13 甲方〔建立单位〕：___________________________ 乙方〔施工单位〕：___________________________ 甲方将坐落在?〔地址〕?的?〔工程名称〕?土建工程承包给乙方施工.在招投标的根底上，经双方协商制定以下条款供双方共同遵守：
第一条?工程内容 〔除了写明主体土建内容外，还应当写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装〕?. 第二条?工程造价决算方式 1.?工程造价计算公式：工程造价=〔_________定额直接费+材料差价〕_________〔1+?%〕.即按实际完成工程量，套用?_________定额?计算直接费，加上施工期间相对应的?_________市建立工程造价管理信息?信息价计算出的材料差价，另外取_______%综合费为最终决算价〔人工费和机械费不另调整〕。
本工程帮助的水电安装工程按?〔商定套用的定额与费率〕?结算。
2.?工程量计算根据为：设计图纸，设计变更图纸或联络单，隐藏工程量签证，其他工程量增减联络单，本工程帮助工程联络单。
第三条?工程款支付 甲方通知乙方开工后，乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核，凭审核后的预算造价付备料款30%，以后按实际完成工程量的70%比例付进度款，并扣回备料款.实际完成工程量〔即工程进度〕由甲方现场管理员确定，如乙方有严峻异议的，双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进展计算确定.工程开工时，进度款不超过预算的_______%，工程开工验收合格并审核决算后一个月，付足工程款的95%，其余5%作为质保金，满一年后付清.每笔工程款必需全额凭建筑统一税务发票进展付款. 工程进度款的支付，甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内，办理好付款审核手续，支付给乙方. 第四条?工期 1.本工程自接到甲方开工通知的 日起开头计算工期，到开工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期.工期为?天.工期每延误一天惩罚_______元〔从履约金中扣除〕.遇不行抗力影响而不能正常施工的，必需在不行抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可前方可顺延工期. 2.乙方在签定合同时，应当根据合同的总工期要求，制定施工进度表〔即分阶段工期方案〕作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力，施工进度缓慢，分阶段工期延误天数超过施工进度方案_______%的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同第三条的相关条款结算并惩罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度方案_______%的，每延误一天惩罚?元，不抵扣总工期惩罚. 第五条?施工组织管理 2.?乙方委派?为工程经理，指派?为现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必需在现场从事施工管理，并全权代表乙方进展现场施工管理和全部签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员；
乙方施工员不听从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得回绝. 第六条?工程质量监视 乙方必需严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表〔或托付监理公司〕对工程质量进展监视：①?砼必需进展随机取样做试块试验，建筑用的钢材必需做好抗弯抗拉试验，试压费，试验费由乙方负担；
②?工程具备隐藏条件时，先由乙方自检，并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收，经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后，乙方方可进展隐藏和连续施工. 消失以下情形之一的，甲方有权责令乙方停顿施工和终止合同，并作违约处理：
回绝或干扰甲方进展质量抽样检查的；
隐藏工程或其他部分工程验收不合格又拒不返工，或返工以后仍旧不合格的；
3.?钢材，水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格，而连续用于施工的；
未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的；
不听从甲方整体工程协调，施工过程中拒不承受甲方指挥的；
第七条?施工现场管理责任 乙方对现场管理，平安消费，保卫等工作负全部责任.全部平安事故责任乙方自负.假设违章施工，甲方有权制止，制止不听从的可以解除本合同，并按本合同第三条的相关条款结算并惩罚. 第八条?合同履约金及违约惩罚 合同签订时乙方向甲方交履约金_______万元，工程开工验收合格一周内退还乙方〔剔除惩罚款〕.在履行合同过程中，乙方有明显延误工期或有严峻偷工减料等质量问题，且不承受甲方建议又不乐观实行措施的，甲方有权终止执行合同，并没收履约金. 乙方在施工过程中，不听从甲方现场管理但尚未构成严峻违约的，每次处以_______元的罚款，从工程决算款或履约金中扣除. 第九条?前期要求 乙方在开工前，必需与甲方和设计部门进展施工图交底，并向甲方递交?施工方案?，?施工组织?，?施工质量保证书?，?平安消费责任书?. 第十条?本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款. 第十一条?本合同一式六份，甲乙双方各执三份. 甲方签字：______________________乙方签字：______________________ ____________年_________月_______日____________年_________月_______日 承包土建工程合同范本 篇14 甲方: (建立单位) 乙方: (施工单位) 甲方将坐落在 (地址) 的 (工程名称) 土建工程承包给乙方施工.在招投标的根底上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守: 第一条 工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应当写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) . 第二条 工程造价决算方式: 1. 工程造价计算公式:工程造价=(定额直接费+材料差价)(1+ %).即按实际完成工程量,套用?定额?计算直接费,加上施工期间相对应的?市建立工程造价管理信息?信息价计算出的材料差价,另外取 %综合费为最终决算价(人工费和机械费不另调整).与本工程主体工程相关的全部帮助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必需全额以建筑统一税务发票进展结算付款.本工程帮助的水电安装工程按 (商定套用的定额与费率) 结算. 2. 工程量计算根据为:设计图纸,设计变更图纸或联络单,隐藏工程量签证,其他工程量增减联络单,本工程帮助工程联络单. 第三条 工程款支付: 甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严峻异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进展计算确定.工程开工时,进度款不超过预算的70%,工程开工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清.每笔工程款必需全额凭建筑统一税务发票进展付款.工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方. 第四条 工期: 1.本工程自接到甲方开工通知的日起开头计算工期,到开工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为 天.工期每延误一天惩罚 元(从履约金中扣除).遇不行抗力影响而不能正常施工的,必需在不行抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可前方可顺延工期. 2.乙方在签定合同时,应当根据合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期方案)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度方案35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并惩罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度方案35%的,每延误一天惩罚 元,不抵扣总工期惩罚. 第五条 施工组织管理: 1. 甲方委派 为本工程管理负责人,委派 为本工程现场管理代表,并代表甲方进展现场施工管理和监视,二人共同负责隐藏工程的验收签证,隐藏工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,全部签证无效. 2. 乙方委派 为工程经理,指派 为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必需在现场从事施工管理,并全权代表乙方进展现场施工管理和全部签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不听从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得回绝. 第六条 工程质量监视 乙方必需严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表(或托付监理公司)对工程质量进展监视:① 砼必需进展随机取样做试块试验,建筑用的钢材必需做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;② 工程具备隐藏条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进展隐藏和连续施工.消失以下情形之一的,甲方有权责令乙方停顿施工和终止合同,并作违约处理:回绝或干扰甲方进展质量抽样检查的;隐藏工程或其他部分工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍旧不合格的; 3. 钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而连续用于施工的;未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不听从甲方整体工程协调,施工过程中拒不承受甲方指挥的;乙方因违背上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金. 第七条 施工现场管理责任 乙方对现场管理,平安消费,保卫等工作负全部责任.全部平安事故责任乙方自负.假设违章施工,甲方有权制止,制止不听从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并惩罚. 第八条 合同履约金及违约惩罚 合同签订时乙方向甲方交履约金 万元,工程开工验收合格一周内退还乙方(剔除惩罚款).在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严峻偷工减料等质量问题,且不承受甲方建议又不乐观实行措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金.乙方在施工过程中,不听从甲方现场管理但尚未构成严峻违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除. 第九条 前期要求: 乙方在开工前,必需与甲方和设计部门进展施工图交底,并向甲方递交?施工方案?,?施工组织?,?施工质量保证书?,?平安消费责任书?. 第十条 本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款. 第十一条 本合同一式六份,甲乙双方各执三份. 甲方(盖章): 乙方(盖章) : 代表人: 代表人: 合同签订日期: 合同签订地点: 承包土建工程合同范本 篇15 建立单位：________________〔简称甲方〕 施工单位：________________〔简称乙方〕 甲方现有钢构造厂房工程，托付乙方负责进展施工，为了明确分工、互相帮助、保质保量，按期完成施工任务，经双方协商，签订如下合同：
第一条、工程名称：________________________。
第二条、工程地点：________________________。
第三条、工程概况：________________________。
第四条、工程承包形式及施工根据：
1、承包形式：制作、安装厂房钢构造。
2、承包范围：
钢构部分：厂房钢构造部份的制作与安装。含预埋件、钢柱、钢梁、屋墙面檀条和彩钢瓦等。
3、施工根据：按甲方要求〔施工图纸，工程技术联络单，有关标准为准，材料型号、规格以图纸和工程预算表〕为准。
第五条、材料必需是国有正规大厂的国标材，并附来材质检报告。工程质量：按甲方要求满意图纸和有关施工标准要求，工程质量到达合格标准。
第六条、工期：工程工期为天。如遇雨天、停电等不行抗拒因素影响的状况，或由甲方缘由造成延误的状况，那么按实际天数工期顺延。
第七条、工程造价：
1、工程造价：
A、钢构为屋面验收________元/m2。
B、配套设施根据报价单按实际结算〔不含税〕。
2、工程工程假设有增加时双方再确认增加工程造价。
第八条、付款方式：
合同签订后甲方按乙方的工程进度进展付款，完工验收合格后留总工程款________%作为质保金，在工程验收后壹个月内付清。
第九条、施工：
1、乙方在施工前应制定平安措施，并担当施工平安责任。在施工过程中必需加强平安意识训练并现场督导落实，为现场施工人员购置足够的人身意外等_____，如消失平安及意外事故由乙方自行负责，甲方不担当任何责任。
2、甲方无偿供给现场安装施工用水电。进入工地的道路和厂房地面由甲方负责平整好供乙方运输_____进入。
3、甲方任命驻工地代表为乙方任命驻工地代表为任命的驻工地代表分别代表各方签发有关工程联络单、签证单、结算单等及办理工程相关事宜。
第十条、验收：
1、验收根据：以签订合同时甲方供给的施工图纸及施工变更通知、国家现行标准标准为根据。
2、工程质量等级合格。
3、甲方应在本工程钢构造工程完工一星期内组织验收。
第十一条、保修时间及内容：本厂房钢构造保修期为年，自验收合格后起计。保修期内因乙方施工缘由引起该厂房的质量问题，乙方负责返工修理，如系自然灾难〔如地震、台风等〕或人为破坏不属于乙方负责而引起的质量问题和损坏相应责任由甲方自行负责。
第十二条、法律责任 1、在施工过程中，因甲方缘由致乙方造成损失由甲方负责，乙方因违背平安制度和操作规程所造成事故由乙方负责。
2、乙方必需根据合同规定的时间进展施工，保证按时完成任务，保质保量。如因乙方延误工时消失质量问题，所造成的损失由乙方负责。
3、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神准时协商解决。如协商不成，任何一方可向合同管理机关申请或_____，及向人民法院起诉。
第十三条、本合同一式二份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方共同协商后再另行补充。
甲方签字：______________________乙方签字：______________________ ____________年_________月_______日____________年_________月_______日